delom.com m.com 200 6.6. В случае повреждения цистерн, в период нахождения их на подъездных путях у Покупателя (грузополучателя) при сливе, Покупатель несет ответственность в размере фактических затрат Поставщика на восстановление цистерн, включая ж.д. тарифы транспортировки цистерн к месту проведения ремонта. В случае повреждения цистерн, в результате чего цистерны не подлежат восстановлению, или их утраты, если это произошло по вине Покупателя (грузополучателя), Покупатель в полном объеме возмещает Поставщику возникшие, в связи с этим убытки. exardelo При осуществлении отгрузки Товара автомобильным транспортом (самовывоз) Покупатель обеспечивает и несет ответственность за соответствие автотранспорта, подаваемого под налив, ▓▓▓ действующим правилам техники безопасности, пожарной безопасности и ГОСТам. Покупатель так же должен обеспечить соблюдение водителем всех обязательных требований при осуществлении налива нефтепродуктов в транспортное средство и их последующей транспортировке. dele 6.7. В случае задержки Покупателем оплаты за поставляемый по договору товар и транспортный тариф относительно согласованных Сторонами сроков, Поставщик имеет право взыскать с Покупателя пени в размере 0,2% от неоплаченной в срок суммы за каждый день просрочки. 6.8. В случае просрочки Поставщиком поставки Покупатель имеет право взыскать с Поставщика пени в размере 0,2% от стоимости товара, поставленного с нарушением срока за каждый день просрочки поставки. 7. УСЛОВИЯ, ОСВОБОЖДАЮЩИЕ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ (ФОРС-МАЖОР) 7.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности за несвоевременное и/или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору, если такое неисполнение и/или ненадлежащее исполнение вызвано обстоятельствами непреодолимой силы (форс-мажорными обстоятельствами). ▓▓▓ Обстоятельствами непреодолимой силы являются чрезвычайные и непредотвратимые при данных условиях обстоятельства, в частности: землетрясения, наводнения, пожары, забастовки, войны или военные действия, публикация нормативных актов запрещающего характера, если такие обстоятельства непосредственно влияют на исполнение обязательств по настоящему Договору и если они возникли после его подписания Сторонами, либо Стороны на момент подписания настоящего Договора не знали и не могли знать об их существовании или возможности их наступления. delo m 7.2. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, срок выполнения обязательств по настоящему Договору отодвигается на время действия таких обстоятельств. В том случае, если действие обстоятельств непреодолимой силы продлится свыше 20 (двадцати) дней, Стороны принимают решение либо о соответствующем пересмотре условий Договора, либо о его расторжении. 7.3. Сторона, для которой возникли обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 7 (семи) дней письменно уведомить другую Сторону о возникновении непредвиденных обстоятельств, включая предположительную длительность периода, в течение которого будут действовать эти обстоятельства. 7.4. Фактом, подтверждающим наличие обстоятельств непреодолимой силы, является сертификат Торгово-Промышленной палата РФ, либо документ иного уполномоченного государственного органа. ▓▓▓ Непредставление соответствующего документа лишает заинтересованную Сторону права ссылаться на действия обстоятельств непреодолимой силы. 8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 8.1. Все споры, возникающие между Сторонами в связи с исполнением настоящего договора, будут решаться Сторонами путем переговоров. В случае невозможности достижения взаимоприемлемого решения Сторонами, неурегулированные разногласия подлежат передаче на рассмотрение: - в случае, когда истцом выступает Поставщик – в Арбитражном суде Омской области; - в случае, когда истцом выступает Покупатель – в Арбитражном суде по месту нахождения истца. 8.2. До передачи спора на разрешение арбитражного суда, согласованного сторонам в п.8.1 Настоящего договора, он решается Сторонами в досудебном порядке путем направления претензии по почте (в том числе по электронной почте) в адрес соответствующей стороны, указанный в реквизитах Сторон в настоящем Договоре. Требование, указанное в претензии, может быть заявлено в суд, если сторона, направившая претензию, получит от другой стороны отказ удовлетворить требование или не получит ответ в течение 5 (пяти) дней со дня направления претензии, а по претензиям, предусмотренным пунктами 6.2-6.6 настоящего договора – в течение 15 календарных дней со дня направления претензии. 9. ДЕЙСТВИЕ ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ЕГО РАСТОРЖЕНИЯ ▓▓▓ Поставщик [подпись] 9.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до 31 декабря 2020 г., а в части платежей – до полного их завершения. В случае, если ни одна из Сторон в срок за 30 (тридцать) дней до окончания действия Договора не заявит в письменной форме о желании его расторгнуть, Договор считается продленным на каждый последующий календарный год. delokman КОПИЯ ВЕРНА Следователь Забияка В.В. [штамп] [подпись] Покупатель [подпись] delo delo Страница 6 из 8 delol